智学网监理工程师考试频道为大伙收拾的模拟习题,供大伙学习参考。
1.承包人在索赔意向公告提交后的( )天内递交正式的索赔报告。
A.14
B.28
C.7
D.56
B
索赔的程序。注意两个28天。
2.在施工索赔中,以下对互联网剖析法的叙述错误的是( )。
A.互联网剖析法是借助进度计划的互联网图,剖析其重点路线
B.若延误的工作为重点工作,则总延误的时间为批准顺延的工期
C.若延误的工作为非重点工作,当该工作因为延误超越时差限制而成为重点工作时,可以批准延误时间与时差的差值
D.若延误的工作为非重点工作,若该工作延误后仍为非重点工作,则仅需批准顺延相同的延误工期即可
D
工期索赔的互联网图剖析。未超越总时差,不影响总工期,因此工期不延长。
3.工程师在处置索赔时应注意我们的职责范围,工程师无权决定的状况是( )。
A.当工程师与承包人就补偿达不成一致时单方作出处置决定
B.觉得必要时,需要承包人提供索赔证据的补充资料
C.批准承包商缩短合同工期
D.将批准的索赔额纳入月进度款中
C
缩短工期是合同变更,只有施工合同的当事人发包人与承包人有如此的权利。
4.某工程项目施工过程中,承包人运料车因为公共道路断路不可以向工地运送材料,导致工期拖延5天,承包人就此向发包人提出工期索赔。其理由是发包人应承担外部协调不力责任,此种索赔是( )。
A.总索赔
B.道义索赔
C.默示索赔
D.工程变更索赔
合同中没明确的规定,但依据合同条约的意思可以推导出承包人有索赔权,称为默示索赔。参见p178。
5.施工中遇见异常恶劣的气侯条件导致的停工是( )。
A.不可原谅的延期
B.可原谅并给予补偿成本的延期
C.承包人应承担的风险责任
D.可原谅但不给予补偿成本的延期
D
普通的气侯条件是承包人的风险责任,但异常不利的气侯条件是业主应承担风险的范围,且只能延长工期,不予补偿成本。参见p188。
6.依据施工合同示范本本的规定,下列关于承包商索赔的说法,错误的是( )。
A.只能向有合同关系的他们提出索赔
B.工程对证据不充分的索赔报告也应作出反映
C.工程师的索赔处置决定不具备强制约束力
D.索赔处置决定需要要报发包人批准
D
假如在工程师的权限范围内,不必报请发包人批准,仅需告知或备案。
1.承包人可索赔的成本包含( )
A.人工费
B.保函手续费
C.贷款利息
D.保险费
E.机会损失
ABCD
承包人可索赔的成本包含人工费、设施费、材料费、保函手续费、贷款利息、保险费、收益、管理费。
2.按索赔的合同依据进行分类,索赔可以分为( )。
A.工程加速索赔
B.工程变更索赔
C.合同中明示的索赔
D.合同中默示的索赔
E.合同外的索赔
CD
按索赔的合同依据分类,分为合同明示的索赔和合同中默示的索赔;按索赔目的分类,分为工期索赔、成本索赔;按索赔事件的性质分类,分为工程延误索赔、工程变更索赔、合同被迫终止的索赔、工程加速索赔、意料之外风险和不可预见原因索赔和其它索赔。参见p178。
3.工程师断定承包人索赔成立的条件包含( )。
A.超出合同的规定,事件已导致了承包人施工本钱的额外支出,或工期延误
B.与合同相对照,事件已导致了承包人施工本钱的额外支出,或工期延误
C.导致成本增加或工期延误是什么原因,按合同约定不是承包人应承担的责任,包含行为责任或风险责任
D.承包人按合同规定的程序提交了索赔意向公告和索赔报告
E.因不可抗力或不可预风原因导致的本钱增加或额外支出
BCD
断定索赔成立的条件。
事件已导致了承包人施工本钱的额外支出,或总工期延误
导致成本增加或工期延误是什么原因,不是承包人应承担的责任
承包人按合同规定程序提交了索赔意向公告和索赔报告
4.工程师索赔管理的任务包含( )
A.预测和剖析致使索赔是什么原因和可能性
B.在争议的仲裁和诉讼过程中作为见证人
C.通过有效的合现管理降低索赔事件发生
D.公平合理地处置和解决索赔
E.受发包人委托进行工程管理
ACD
工程师索赔管理任务。BD两项是工程师对索赔的影响。工程师的索赔管理任务包含:
预测和剖析致使索赔是什么原因和可能性
通过有效的合同管理降低索赔事件发生
公平合理地处置和解决索赔
5.当承包人向工程师提出索赔时,承包人可以提供的证据包含( )。
A.施工现场记录
B.各类财务凭证
C.合同履行过程中往来信函
D.招标文件
E.汇率变化表
ABCE
招标文件是要约邀请。