监理工程师考试《建设工程合同管理》全真习题及参考答案二
1、判断题
1、出售是是合同主体的变更。
A、是
B、否
2、在法律上，把订立经济合同的全过程划分为协商和签约两个阶段
A、是
B、否
3、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起，合同不再拥有法律效率
A、是
B、否
4、业主或监理单位任何一方向另一方需要的赔偿，若没遵守索赔程序，就丧失了索赔的权利。
A、是
B、否
5、若工程师进行合同规定以外的检查工作，导致工程中止，承包商均有权索赔。
A、是
B、否
6、FIDIC条约10.1款载明，承包商应在收到中标函之后28天内，提供履约担保。
A、是
B、否
7、招标是要约，投标是承诺。
A、是
B、否
8、编制标底应依据设计文件、投标文件、标准、定额等
A、是
B、否
C、是
D、否
9、依据《经济合同法》的规定，经济合同不包含技术合同
A、是
B、否
10、《公路工程施工监理合同范文》规定业主经与监理单位协商后方可需要监理单位更换不称职的监理职员
A、是
B、否
11、施工招标的招标广告是要约
A、是
B、否
12、依据《经济合同法》的规定，经济合同不包含技术合同
A、是
B、否
13、招标是要约，投标是承诺。
A、是
B、否
14、依据FIDIC条约的有关规定，计量一般用净值计量。
A、是
B、否
15、FIDIC条约10.1款载明，承包商应在收到中标函之后28天内，提供履约担保。
A、是
B、否
16、合同的变更和解除，不影响当事人需要赔偿损失的权利。
A、是
B、否
17、索赔对业主不利
A、是
B、否
18、清单上的数目是承包人实质完成的数目。
A、是
B、否
19、若投标人的价格明显低于标底15％，且不可以证明能按规定的水平标准和工期完成招标工程的，则该价格作废标处置。
A、是
B、否
20、代位权的行使以债权人怠于行使到期债权风险债权人的债权达成为要件。
A、是
B、否
2、单项选择题来源:学易网
1、施工合同文本规定，承包人需要的延期开工应。
A、经工程师批准
B、经发包人批准
C、由承包人自行决定
D、由承包人公告发包人
2、工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后推行，但该错误指令致使分包工程返工，为此分包人向承包人提出成本索赔，承包人。
A、以不是我们的缘由拒绝索赔需要
B、觉得需要合理，先行支付后再向业主索赔
C、不予支付，以我们的名义向工程师提交索赔报告
D、不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告
3、工程师在处置索赔时应注意我们的权力范围，下列情形中的不是工程师的权力。
A、检查承包人现场同期的记录
B、指示承包人缩短合同工期来源:学易网
C、当工程师与承包人就补偿达不成一致时，工程师单方面作出处置决定
D、把批准的索赔需要纳入该月的工程进度款中
4、在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程状况，投标人由此得出的推论是。
A、由业主负责
B、由设计单位负责
C、由承包商负责
D、由业主与承包商各负一半
5、发包人提供的材料设施运抵现场经过清点后，应当由保管。
A、发包人
B、承包人
C、工程师
D、发包人与承包人一同
6、因总监理工程师在施工阶段管理不当，给承包人导致了损失，承包人应当需要给予补偿。
A、监理人
B、总监理工程师
C、发包人
D、发包人和监理人
7、驻地监理工程师代表的工作，应直接对负责。
A、业主
B、监理工程师
C、承包商
D、分包商
8、按施工合同示范本本规定，施工现场内由承包人采购用于工程的材料和待安装设施，应当由办理保险。
A、发包人
B、承包人
C、发包人和承包人一同
D、监理人
9、颁发接收证书之日即为（）。
A、竣工日
B、合同解除日
C、缺点责任期结束日
D、完工日
10、设计招标应使用（ ）方法进行招标。
A、公开
B、邀请
C、询价
D、策略竞选
11、可以作为保证人的为。
A、法人的职能部门
B、公司
C、学校
D、婴幼儿园
12、某订购合同300t水泥的合同内列明第一批供货200t，第二批供货100t，并约定了逾期交货的违约金。第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定15天交货，但未对工程施工产生不利影响，则采购方。
A、不必追究他们的违约责任
B、按300t的数目计算违约金
C、按100t的货款计算违约金
D、按逾期15天的时间计算违约金
13、承包人采购的材料，在用前应（ ）。
A、按工程师的需要进行检验
B、由发包人负责检验
C、检验费由发包人承担
D、不合格可用
14、承包人负责采购的材料和设施，应。
A、发包人负责检验试验，成本发包人承担
B、发包人负责检验试验，成本承包人承担
C、承包人负责检验试验，成本承包人承担
D、承包人负责检验试验，成本发包人承担
15、工程建设施工因为设计方面是什么原因导致水平缺点，由施工单位负责修理，其成本。
A、由施工单位直接向设计单位索赔
B、由设计单位全额承担
C、由建设单位全额承担
D、通过建设单位向设计单位索赔，不足部分由建设单位负责
16、《建设工程施工合同》规定的设计变更范畴不包含。
A、增加合同中约定的工程量
B、删减承包范围的工作内容交给别的人推行
C、改变承包人原计划的工作顺序和时间
D、更改工程有关部分的标高来源:学易网
17、债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债权的担保是。
A、定金
B、抵押
C、质押
D、留置
18、与邀请招标相比，公开招标的优点是。
A、节省招标成本
B、招标时间短
C、减小合同履行过程中承包不违约的风险
D、角逐激烈
19、假如因为第三方是什么原因使监理工作遭到妨碍或延误，以致增加了工程量或持续时间，增加的工作量应视为。
A、正常监理工作
B、附加监理工作
C、额外监理工作
D、新的委托监理合同工作
20、仲裁委员会的裁决，当事人应当履行。一方当事人不履行，另一方当事人可以向申请实行。
A、行政管理机关
B、人民法院
C、仲裁委员会
D、调解委员会
21、建设工程勘察合同法律关系的客体是指。
A、物
B、智商成就
C、行为
D、财
22、可以留置的财产仅限于（ ）。
A、不动产
B、动产
C、专利权
D、财产权
23、在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未公告承包人派代表一同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工用时发现部分玻璃损毁，则应由。
A、保管员负责赔偿损失
B、发包人承担损失责任
C、承包人负责赔偿损失
D、发包人与承包人一同承担损失责任
24、监理机构为实行监理任务所需的工程资料，应由。
A、监理人自费采集
B、向委托人付费索取
C、向设计人付费索取
D、委托人免费提供
25、根据施工合同示范本本的规定，发包人的主要工作有。
A、保证施工噪音符合环保规定
B、提供进度统计报表
C、开通专用条约约定的施工场地内的交通干道
D、做好施工现场地下管线的保护
26、业主在得到承包人动员预付款保函后，支付动员预付款的最长期不能超越。
A、14天
B、7天
C、21天
D、28天
27、要约人要撤销要约，撤销要约公告应在（ ）到达他们。
A、要约到达他们之前
B、他们发出承诺之前
C、他们承诺要达要约人之前
D、他们承诺生效之后
28、施工中的成本索赔出现是什么原因
A、只限定事件引起的补偿
B、只限定当事人违约而提出的赔偿
C、非自己是什么原因，且实质导致了损失，应由他们承担责任的补偿或赔偿
D、不包含因第三者过错导致的损失的补偿或赔偿
29、FIDIC施工合同条件规定，不可预见的物质条件，是指一个有经验的承包商至前不可以合理预见的物质条件。
A、基准日期
B、提交投标书日期
C、签订协议书日期
D、现场考察日期
30、下列关于解决合同争议的表述中，是正确的。
A、对裁决结果不服，可向法院起诉
B、争议双方均可单方面需要仲裁
C、当事人不必经调解解决合同争议
D、对法院一审判决不服，可申请仲裁
31、发包人收到工程竣工报告后（ ）天内，组织专家验收组，拟定验收策略。
A、7
B、14
C、28
D、56
32、施工中假如出现设计变更和工程量增加的状况，根据施工合同示范本本通用条约规定，。
A、发包人应在14天内直接确认顺延的工期，公告承包人
B、工程师应在14天内直接确认顺延的工期，公告承包人
C、承包人应在14天内直接确认顺延的工期，公告工程师
D、承包人应在14天内将自己觉得应顺延的工期报告工程师
33、在施工过程中，工程师在收到承包人提出的顺延工期的书面报告后天内予以确认回话。
A、3
B、7
C、14
D、28
34、依据《担保法》规定，担保人需要是第三人的担保方法是（ ）。
A、保证
B、质押
C、定金
D、留置
35、当事人以土地用权抵押的，抵押合同自之日起生效。
A、签订来源:学易网
B、登记
C、履行
D、主合同生效
36、《合同法》规定的“抗辩权”是指，一方有违约行为时他们有权。
A、撤回合同
B、撤销合同
C、解除合同
D、暂停履行义务
37、监理工程师公告承包商进行工程计量后，承包商在约定时间未派人参加计量，则。
A、监理工程师应推迟计量时间
B、监理工程师单独计量无效
C、监理工程师单独计量有效
D、监理工程师可不必在计量
38、在工程建设的过程中，是最为常见的一种担保方法。
A、抵押
B、留置
C、保证
D、定金
39、发包人不按时支付预付款，承包人在规定时间（ ）天后向发包人发出预付公告。
A、5
B、7
C、14
D、28
40、根据施工合同的规定，从开工之日起至（ ）止的日历天数为承包人的施工期，据此与合同工期比较断定承包人是提前竣工还是延误竣工。
A、承包人提请竣工验收前自检合格日
B、承包人提供竣薪资料和竣工验收报告日
C、开始竣工检验日
D、竣工验收合格工程师在检验记录签字日
41、下列合同不适用合同法的是。
A、交易合同
B、借款合同
C、委托合同
D、收留合同
42、发包人在收到竣工结算报告及结算资料后（ ）天内仍不支付价款，承包人可以与发包人协议将工程折价变卖。
A、7
B、14
C、28
D、56
43、表见代理的法律后果由承担。
A、无权代理人
B、被代理人
C、善意相对人
D、合同担保人
44、合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，（ ）。
A、未违约一方可以选择定金或违约金需要他们赔偿
B、违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任
C、未违约方可以同时使用定金和违约金需要他们赔偿
D、违约金和定金的约定同时无效，需使用其他方法追究违约责任
45、某设施安装施工合同约定的开工日为2月1日。因为土建承包人延误竣工，致使安装承包人实质于2月十日开工。安装承包人在5月1日安装完毕并向工程师提交了竣工验收报告，5月十日开始进行5天启动连续试车，结果表明施工安装有缺点。安装承包人根据工程师的指示进行了调试工作，并于5月25日第三提交请求验收报告。
5月26日第三试车后表明安装工作满足合同规定的需要，参与试车有关各方于6月1日签署了赞同移交工程的文件。应以的时间与合同工期比较，断定承包人是提前竣工还是延误竣工。
A、2月1日至5月十日
B、2月1日至5月25日
C、2月十日至5月26日
D、2月十日至6月1日
46、设计招标文件与施工招标文件的主要不同的地方之一，是设计招标文件中没。
A、合同条件
B、投标需知
C、工程量清单
D、项目说明书
47、为了正确区别合同风险的责任归属，FIDIC施工合同条件中概念的“基准日”是指。
A、投标截止日
B、风险事件发过生日
C、投标截止近日第28天
D、承包商接到中标公告书日
48、业主指定的分包商，在施工中遭到非自己缘由导致损害时，他应向提交索赔报告。
A、业主
B、总承包商
C、监理工程师
D、业主或监理工程师
49、合同履行的首要条件和依据是（ ）。
A、有效的合同
B、合同法
C、诚实信用原则
D、合同生效
50、在合同权利义务终止是什么原因中，是最主要和最容易见到是什么原因。
A、债务清偿
B、合同解除
C、免除债务
D、债务抵消
51、使用FIDFIC合同条件的施工合同，计入合同总价内的暂定金额用权由控制。
A、业主
B、监理工程师
C、总包商
D、分包商
52、FIDIC合同条件下，当业主与承包商发生合同争议时，第一。
A、由工程师对争议事情作出决定
B、双方友好协商
C、申请仲裁
D、提起诉讼
53、《施工合同》规定，合同变更价款不应。
A、低于中标人价格报表的角逐性水平
B、按合同已有些价格变更合同价款
C、参照类似的价格变更合同价款
D、由承包人提出适合变更价格，经工程师确认后实行
54、投标人在投标过程中出现时，招标人可以没收投标保证金。
A、投标文件的密封不符合招标文件的需要
B、投标文件中附有招标人不可以同意的条件
C、购买招标文件后不递交投标文件
D、拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正
55、下列关于解决合同争议的表述中，是正确的。
A、对裁决结果不服，可向法院起诉
B、争议双方均可单方面需要仲裁
C、当事人不必经调解解决合同争议
D、对法院一审判决不服，可申请仲裁
56、依据《合同法》，合同生效后，当事人就履行成本的负担不明的，应由。
A、履行义务一方负担来源:学易网
B、债权人一方负担
C、债权人、债务人平均分担
D、由监理工程师裁定
57、具备合同撤销权的当事人自了解撤销事由之日起内没行使撤销权，撤销权消失。
A、3个月
B、6个月
C、1年
D、2年
58、下列关于合同履行中的债权出售和债务转移的说法不正确的是。
A、是合同当事人双方基于合同内的约定
B、债权出售和债务转移可以分为债务人向第三人履行债务和由第三人向债权人履行债务
C、合同当事人之间的债权和债务关系因此改变
D、合同当事人之间的债权和债务关系并不因此而改变
59、依据《担保法》规定，担保人需要是第三人的担保方法是。
A、保证
B、质押
C、定金
D、留置
60、依据材料采购合同的约定，供货方对承担责任。
A、因使用方法不对致使的水平降低
B、到货检验时采购方提出的水平异议
C、因交货后保管不善致使的水平降低
D、超越合同约定时间采购方提出的水平异议
61、驻地监理工程师代表的工作，应直接对负责。
A、业主
B、监理工程师
C、承包商
D、分包商
62、为了正确区别合同风险的责任归属，FIDIC施工合同条件中概念的"基准日"是指。
A、投标截止日
B、风险事件发过生日
C、投标截止近日第28天
D、承包商接到中标公告书日
63、设计合同生效后，委托方应向承包方出货定金，设计任务的定金估算设计费的。
A、15%
B、20%
C、25%
D、30%
64、施工合同示范本本通用条约规定，施工中，发包人提供的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有水平问题，此时应由。
A、发包人追加合同价款，相应顺延工期
B、发包人追加合同价款，工期不予顺延
C、承包人承担发生的成本，相应顺延工期
D、承包人承担发生的成本，工期不予顺延来源:学易网
65、根据市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行情发生波动，则（ ）。
A、价格上涨按原价格实行，价格降低按新价格实行
B、价格降低按原价格实行，价格上涨按新价格实行
C、无论上涨还是降低均按新价格实行
D、无论上涨还是降低均按原合同价实行
66、双方恶意串通，订立的损害国家或第三人利益的合同，其法律后果是。
A、返还财产
B、追缴财产
C、赔偿损失
D、继续履行
67、监理合同中的附加工作是指
A、因其他方缘由使监理工作受阻而增加的监理工作
B、监理合同范围内的工作
C、因业主缘由终止监理合同的善后工作
D、因业主缘由终止监理业务后又恢复时的筹备工作
68、《施工合同》规定，承发包双方可通过，约定具体工程项目双方的权利义务。
A、协议书
B、通用条约
C、投标书
D、专用条约
69、以下文件均成为施工合同文件的组成部分，但从文件的讲解顺序来看，是错的。
A、合同协议书、中标公告书
B、施工合同通用条件、施工合同专用条件
C、标准及有关技术文件、图纸
D、投标书、工程量清单
70、假如法律和当事人双方对合同的形式、程序均没特殊需要时，日合同成立。
A、要约生效
B、承诺生效
C、双方当事人签字或者盖章
D、附生效期限的合同期限界至
71、违反经济合同的当事人支付了违约金和赔偿金后，他们仍要需要继续履行合同时，违约方。
A、应在他们赞同变更合同约定的违约责任条约后再继续履行合同
B、在继续履行过程中可更换标的
C、需要按合同条约继续履行合同
D、可拒绝继续履行合同
72、施工合同双方对工程水平存在争议，应由专用条约约定的（ ）鉴别。
A、工程师
B、工程水平监督部门
C、仲裁机构
D、政府行政部门
73、勘察招标中，发包人不履行合同时，发包人（ ）。
A、无权需要返还定金
B、有权需要返还定金
C、无权需要返还定金且需支付违约金
D、只能需要返还定金的一半
74、评标过程中的邀请投标人澄清问题会，主要讨论。
A、变更投标工期
B、变更投标价格
C、投标书中含有些技术细节
D、中标公告书的主要内容
75、在使用格式条约的合同中，提供格式条约一方对可能导致人身伤害而免除其责任的条约。
A、有效
B、无效
C、经公证后有效
D、被拒绝后无效
76、可调价格合同一般应用于（ ）的施工合同中。
A、工期较短
B、工程较复杂
C、小型工程
D、工期较长
77、关于无效合同，下列说法错误的是（ ）。
A、违反了法律规定的条件来源:学易网
B、自订立起就没法律效力
C、不遭到法律保护
D、自宣布无效之日起无效
78、经过公证后，具备强制实行效力的文书是。
A、遗嘱文书
B、施工合同文书
C、保险合同文书
D、追偿债款的债权文书
79、FIDIC合同条件规定，（）之后，工程师就无权再指示承包商进行任何施工工作。
A、颁发工程移交证书
B、履约证书
C、签发最后支付证书
D、承包商提交结清单
80、FIDIC条约60条是
A、支付的核心条约
B、工程变更的核心条约
C、索赔应遵循的程序
D、工程延期应遵循的程序
81、以下文件，都是施工合同文件的组成部分，其中讲解顺序是正确的。
A、中标公告书 合同协议书
B、合同专用条件 合同通用条件
C、工程价格报表 工程量清单
D、投标书及附件 中标公告书
82、工程建设的过程中，保证的金额是可以随时间变化的。
A、施工投标保证
B、施工合同的履约保证
C、施工预付款保证
D、工程保险
83、要约人在要约发生效力之前，而取消要约的意思表示是。
A、新要约
B、要约撤回
C、再要约
D、要约撤销
84、某设施安装施工合同约定的开工日为2月1日。因为土建承包人延误竣工，致使安装承包人实质于2月十日开工。安装承包人在5月1日安装完毕并向工程师提交了竣工验收报告，5月十日开始进行5天启动连续试车，结果表明施工安装有缺点。安装承包人根据工程师的指示进行了调试工作，并于5月25日第三提交请求验收报告。
5月26日第三试车后表明安装工作满足合同规定的需要，参与试车有关各方于6月1日签署了赞同移交工程的文件。应以的时间与合同工期比较，断定承包人是提前竣工还是延误竣工。
A、2月1日至5月十日
B、2月1日至5月25日
C、2月十日至5月26日
D、2月十日至6月1日
85、承担违约责任的条件是使用（ ）。
A、严格责任原则
B、限制责任原则
C、公平原则
D、公正原则
86、假如合同当事人对施工合同一方提出的变更部分条约需要发生争议，应由确认该部分条约能否变更。
A、建设行政管理部门
B、监理单位
C、人民法院
D、设计院
87、招标单位在评标委员会中职员不能超越三分之一，别的人员应来自。
A、参与竟争的投标人
B、招标单位的董事会
C、上级行政主管部门
D、省、市政府部门提供的专家名册
88、依据《施工合同》的规定，从合同约定开工日起至止的日历天数为承包人的施工期，据此与合同工期相比较断定承包人是不是工期违约。
A、承包人自检合格日
B、承包人提交竣工报告日
C、竣工验收合格工程师签字日
D、竣工验收通过，承包人提交竣工验收报告日
89、本人了解别人以我们的名义推行民事行为而不作不承认表示的，则。
A、行为人承担民事责任
B、视为不认可
C、本人承担民事责任
D、视为赞同
90、在施工合同中，是承包人应当完成的工作是。
A、保护施工现场地下管线
B、办理土地征用
C、进行设计交底
D、协调处置施工现场周围地下管线的保护
91、在合同的订立中，当事人一方向另一方提出订立合同的需要和合同的主要条约，并限定其在肯定期限内作出回话，这种行为是。
A、谈判
B、要约邀请
C、要约
D、承诺
92、FIDIC土木工程施工合同条件适用于。
A、固定总价合同
B、调值总价合同
C、单价合同
D、本钱加酬金合同
93、基本设计招标的特征，选择中标人时主要考虑各投标书的。
A、投标价格高低
B、设计完成时间长短
C、工程建设周期长短
D、设计策略优劣
94、经济合同的核心是，它是当事人双方权利和义务的焦点
A、价款
B、违约责任
C、标的
D、履行期限
95、FIDIC《施工合同条件》为了合理地分担风险责任，概念为"基准日"。从此日期后发生的有经验承包商在投标阶段不可以合理预见的风险归业主承担。
A、投标截止日期前第28天
B、投标截止日
C、定标日
D、工程师发布开工令日
96、监理招标中标公告书中写明的委托人同意的合同价，是指工程监理的酬金额。
A、正常工作
B、附加工作
C、额外工作
D、所有工作
97、监理工程师超越授权范围发布指令，承包商实行后致使本钱增加，这项额外成本应由。
A、业主承担
B、业主从监理费中扣除，转付给承包方
C、承包方承担，因他实行的是无效指令
D、监理单位给予支付
98、因为承包商是什么原因致使监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应是。
A、正常工作
B、附加工作
C、额外工作
D、意料之外工作
99、合同可变更、撤销的首要条件是（ ）。
A、损害国家利益
B、违反法规
C、当事人提出请求
D、当事人一方违约
100、因为异常恶劣的气候条件导致的停工是（ ）。
A、不可原谅延期不给补偿成本
B、不可原谅延期但给补偿成本
C、可原谅延期且给补偿成本
D、可原谅延期但不给补偿成本
3、多项选择题
1、发包人出于某种需要期望工程能提前竣工，则他应做的工作包含。
A、向承包人发出需要提前竣工的指令来源:学易网
B、与承包人协商并签订提前竣工协议
C、负责修改施工进度计划
D、为承包人提供赶工的便利条件
E、降低对工程水平的测试试验项目
2、根据《施工合同文本》规定，在施工中因为导致工期延误，经发包人代表确认，竣工日期可以顺延。
A、承包人未能准时调配施工机械
B、发生不可抗力
C、雨季天数增多
D、工程量变化和设计变更
E、一周内非承包人缘由停电、停水、停气等导致停工累计超越8小时
3、后履行抗辩权的适用条件包含（ ）。
A、合同中未约定履行顺序
B、合同中约定了履行顺序
C、由同一双务合同产生互负的对价给付债务
D、应当先履行的对价给付是可能履行的义务
E、经营情况紧急恶化
4、《建设工程施工合同范文》由组成。
A、协议书
B、中标公告书
C、通用条约
D、工程量清单
E、专用条约
5、工程招标时，可能导致招标失败是什么原因有
A、投标单位不足法定数
B、部分投标者未出席开标会
C、各投标者价格均不合理
D、决标前发现标底有某些漏误
6、合同是平等主体的之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议
A、自然人
B、法人
C、其他组织
D、国家机关
7、保险人对事故的赔偿应遵循的规定是（ ）。
A、不能超越保险单明细表中对应的每次事故赔偿限额
B、赔偿责任不能超越明细表中列明的累计赔偿限额
C、以法院或政府有关部门裁定的应由被保险人偿付的金额为准
D、特殊状况下，赔偿不受限制
E、以保险人的裁定为准
8、设施制造阶段的监理任务包含。
A、用原材料水平的确认
B、制造过程要紧试验结果的水平确认
C、审察供货方提供的月报表
D、对发运设施前包装水平的检验
E、货物运抵现场后进行开箱检验
9、评标的条件是
A、投标单位技术力量强
B、标价合理、工期适合
C、有较好的信誉
D、有保障水平和安全手段、有保修期内进行保修的手段
E、主要工种有施工策略、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行
F、想让利
10、下列情形中，的合同是可撤销合同。
A、以欺诈、胁迫方法订立，损害国家利益
B、因重大误解而订立
C、在订立合同时显失公平
D、以欺诈、胁迫方法，使他们在违背真实意思状况下订立
E、违反法律、行政法规强制性规定
11、《招标投标法》规定的招标方法包含。
A、公开招标
B、询价招标
C、直接发包
D、邀请招标
E、谈判招标
12、下列对索赔的理解，正确的是（ ）。
A、合同双方均有权索赔
B、是客观存在的
C、是单方行为
D、首要条件是经济损失或权利损害
E、需要经他们确认
13、合同订立须经过。
A、要约邀请
B、要约
C、承诺
D、签证
E、公证
14、《合同法》规定，合同权利义务终止，不影响合同中（ ）的效力。
A、清理条约
B、结算条约
C、水平条约
D、风险条约
E、目的条约
15、法定解除合同的条件包含等。
A、因不可抗力导致不可以达成合同目的
B、当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行
C、当事人约定的解除合同条件收获
D、在履行期限届满之前，当事人一方表明不履行主要债务
E、法律规定的其他情形
16、设计阶段监理的内容包含。
A、选择勘察设计单位
B、组织设计策略竞赛
C、确定设计用的技术参数
D、审察勘察设计策略和结果
E、编制项目概预算
17、关于对工程量确认的说法正确的是（ ）。
A、只对承包人完成的永久合格工程的工程量进行计量
B、承包人收到公告未参加计量，工程师自行计量的结果有效
C、工程师在计量工程量前24小时公告发包人派人参加
D、承包人缘由导致返工的工程量不予计量
E、工程师未公告承包人参加计量，其计量结果有效
18、建设工程物资采购合同的当事人可以是。
A、发包人
B、承包人
C、供货人
D、提供商
E、经纪人
19、合同法律关系由等要点构成。
A、主体
B、客体
C、行为
D、事件
E、内容
20、依据《合同法》规定，生效的要约可因肯定事由的发生而失效，这类事由包含。
A、要约人依法撤回要约
B、要约人依法撤销要约
C、拒绝要约的公告到达要约人
D、受要约人对要约内容作出变更
E、承诺期限届满，受要约人未作出承诺
21、依据工程项目的特征，设计合同可以约定，发包人应提供。
A、规划许可文件
B、工程勘察文件
C、工程范围和规模
D、批准的可行性研究报告
E、工程设计策略
22、下列合同与施工合同具备主从关系的是
A、勘测设计合同
B、施工保险合同
C、监理服务合同
D、履约担保合同
23、下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法错误的有。
A、工程师不可以按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期需要
B、工程师未能按时提出延期需要，不参加验收，承包人可自行组织验收
C、工程师未能参加验收应视为该部分工程合格
D、发包人可否认工程师未能按时参加承包人单独进行的试车记录
E、因为工程师没参与验收，则不可以提出对已经隐蔽的工程重新检验的需要
24、施工招标中作为一个独立合同包，招标单位依据工程的具体内容，可区别不同状况在范围内进行招标。
A、全部工程
B、单位工程
C、特殊工程
D、分部分项工程
E、土建工程和安装工程
25、施工招标划分合同工作范围时，应考虑的影响原因包含
A、有益于当地区的承包商
B、有益于本系统的承包商
C、施工内容的专业需要
D、防止施工现场的交叉干扰
E、对项目建设总投资的影响
26、债权人可以留置的合同限于合同。
A、建设工程
B、保管
C、运输
D、加工承揽
E、交易
27、《招标投标法》规定的招标方法包含。
A、公开招标
B、询价招标
C、直接发包
D、邀请招标
E、谈判招标
28、可以使用委托的方法发包建设任务的是。
A、国家筹资项目
B、抢险救灾工程
C、涉及国家秘密的工程
D、在建工程主体加层工程
E、施工企业自建自用工程
29、FIDIC施工合同条件规定的指定分包商，具备特征。
A、业主选择推行部分工程的分包人
B、指定分包商与业主订立分包合同
C、承包商负责对指定分包商协调管理
D、指定分包商的工程款从暂列金额内支付
E、指定分包商的违约视为承包商违约
30、有关合同变更的说法，正确的是（ ）。
A、需要是针对有效合同才可变更
B、合同变更只须经当事人一方赞同
C、合同变更后，需要按变更后的合同履行
D、变更合同是由于合同无效才变更
E、合同变更的内容是尚未（或尚未完全）履行的合同
31、使用FIDIC《施工合同条件》的工程，进度计划的内容一般包含等。
A、推行工程的计划进度
B、分包商在施工阶段的安排
C、要紧检查检验的次序和时间
D、保证计划推行的说明文件
E、滞后于进度计划的责任
32、评标工作应当遵循的原则
A、公平、公正来源:学易网
B、公开、公平、公正
C、科学、择优
D、合法、合理、合情
33、以下是监理人的监督控制权的是（ ）。
A、向承包人提出建议
B、对施工进度的监督
C、征得委托人赞同，发布开工令
D、对工程上用的材料和施工水平进行检验
E、工程设计变更的审批
34、设计合同示范本本中，适用于民用建设工程设计的合同，其主要条约包含。
A、委托设计任务的范围和内容
B、发包人应提供的有关资料和文件
C、项目投资需要
D、双方的责任
E、工程用地规划
35、被代理人的主要权利有
A、代理人根据代理权限自主进行代理活动
B、需要代理人移交代理活动所产生的法律后果
C、需要代理人代为清偿我们的债务
D、需要代理人报告完成代理事务的状况
E、代理人不履行职责而给被代理人导致损害时需要赔偿
36、《合同法》规定的合同履行原则包含< )。
A、全方位履行原则
B、实质履行原则
C、适合履行原则
D、需要履行原则
E、诚实信用原则
37、当事人能行使留置权的合同有。
A、购销合同
B、加工承揽合同
C、仓储保管合同
D、借款合同
E、运输合同
38、监理招标文件中，是财务建议书的主要内容
A、实行监理任务的计划表
B、承担监理工作的职员组成
C、职员酬金价格表
D、需要监理单位提供的设施清单
E、提供自备仪器设施的价格表
39、施工合同示范本本规定可以顺延工期的条件有。
A、设计变更
B、非承包人缘由停电
C、分包人的施工干扰
D、发包人不可以按合同约定日期支付预付款，使工程不可以正常进行
E、交通部门维修公路影响材料运输进度
40、合同解除与合同无效有什么区别主要在于
A、标的不同
B、缘由不同
C、效力不同
D、主体、渠道不同
判断题答案
1：A 2：B 3：B 4：A 5：B 6：A 7：B 8：C 9：A 10：B
1：B 2：A 3：B 4：A 5：A 6：A 7：B 8：B 9：A 10：A
单项选择题答案
1：A 2：C 3：B 4：C 5：B 6：C 7：B 8：A 9：A 10：D
11：B 12：C 13：A 14：C 15：D 16：B 17：B 18：D 19：B 20：B
21：C 22：B 23：B 24：D 25：C 26：A 27：B 28：C 29：B 30：C
31：C 32：D 33：C 34：A 35：B 36：D 37：C 38：C 39：A 40：B
41：D 42：D 43：B 44：A 45：C 46：C 47：C 48：B 49：A 50：A
51：B 52：A 53：A 54：D 55：C 56：A 57：C 58：C 59：A 60：B
61：B 62：C 63：B 64：A 65：D 66：B 67：A 68：D 69：B 70：B
71：C 72：B 73：A 74：C 75：B 76：D 77：D 78：D 79：B 80：A
81：B 82：C 83：B 84：C 85：A 86：C 87：D 88：D 89：D 90：A
91：C 92：C 93：D 94：C 95：A 96：A 97：A 98：B 99：C 100：D
多项选择题答案
1：B、D 2：B、D、E 3：B、C、D 4：A、C、E
5：A、C 6：A、B、C 7：A、B、C 8：A、B、C、D
9：B、C、D、E 10：B、C、D 11：A、D 12：A、B、C、D
13：B、C 14：A、B 15：A、B、D、E 16：B、D
17：A、B、D 18：A、B、C、D 19：A、B、E 20：B、C、E
21：A、B、C、D 22：B、D 23：C、D、E 24：A、B、C、E
25：C、D、E 26：B、C、D 27：A、D 28：B、C、D、E
29：A、C、D 30：A、C、E 31：A、C、D 32：A、B
33：A、B、C、D 34：A、B、D 35：B、D、E 36：A、E
37：B、C、E 38：C、D、E 39：A、B、D、E 40：A、B、C、D
